DOC《衢州市应急备用水源工程施工招标》

衢州市应急备用水源工程施工招标 招标文件备案单位: 衢州市水利招标办、衢州市监管办 招标人: 衢州市水电发展总公司 招标代理机构:衢州港盛投资咨询有限公司

2015 年8月目录第一卷 第1章 招标公告

3 第2章 投标人须知

6 第3章 评标办法

30 第4章 合同条款及格式

36 第5章 工程量清单

56 第二卷 第6章图纸109 第三卷 第7章 技术标准和要求

111 第四卷 第8章 投标文件格式

201 第一卷第1章 招标公告 衢州市应急备用水源工程施工招标公告 1.

招标条件 本招标项目 衢州市应急备用水源工程已由衢州市发改委以衢发改项函【2015】77号批准建设,建设资金来自国有资金,项目出资比例为 100% ,项目法人为衢州市水电发展总公司,招标人为衢州市水电发展总公司,招标代理机构为 衢州港盛投资咨询有限公司 .项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标. 2. 项目概况与招标范围 项目概况:本项目建设地点位于衢州市柯城区衢化街道内,水库规模为小(2)型,本项目工程等别为Ⅴ等,主要建筑物级别为5级,最大坝高约8.3米,项目概况静态总投资为1321万元.主要施工内容为坝体除险加固、清淤疏浚、溢洪道改造、铺设供水管,新建管理房及泵房等.本标段招标范围为施工图范围内的工程(具体详见工程量清单).本标段审定预算价为1051.7007万元,计划工期150日历天. 3. 投标人资格要求 3.1 本次招标要求投标人均须具备水利水电工程施工总承包三级及以上 资质,其他条件详见各标段招标文件附表. 3.2 本次招标不接受联合体投标. 4. 投标保证金 本工程交纳交易保证金100000元整.投标保证金必须从衢州市公共资源监督管理综合信息系统备案账户汇出.投标人通过衢州市公共资源监督管理综合信息系统拟投标项目中采用 全能付支付保证金 功能通过网银(电汇)方式交纳(中国工商银行或中国银行),保证金年金单位交纳年金额大于等于本工程规定投标保证金额的可以选择 年金保证金 功能,按标段应缴金额自动扣除已交年金数额.特别注意:投标人无需输入账号、金额等相关内容.投标保证金专用账户为: 开户单位:衢州市公共资源市场化配置监督管理办公室;

开户行:衢州市工商银行南区支行;

中国银行衢州分行营业部;

账号以系统随机分配账号为准 .递交时间:投标截止时间前,以衢州市公共资源监督管理综合信息系统确认为准(因各银行系统不同,请提前交纳,否则后果自负). 5. 录入信息 5.

1、投标申请人于2015年9月21日(开标当天)8:30~9:30时(以中科院国家授时中心标准时间为准)在衢州市公共资源交易中心(西区花园东大道169号)五楼电子显示屏公示的本工程开标厅将CA数字认证证书(USB KEY)提供给工作人员,并办理录入信息、递交投标文件的手续,联系

电话:0570-3899063. 5.

2、投标申请人录入信息时必须由投标申请人交易员本人携带CA数字认证证书(USB?KEY)?企业必须进入市监管办门户网站(衢州市招投标信息网站链接地址:http://www.qzztb.net/qzsite/),登陆新招投标企业信息库(入库时必须提供营业执照副本、资质证书等的原件及复印件),凭交易员CA数字认证证书(USB?KEY)录入信息.未办理企业CA数字证书及电子签章的单位,请按照衢监管办发〔2013〕8号《衢州市监管办关于办理招投标企业CA证书及电子签章的通知》办理相关手续,未办理企业信息库的信息新入、变更的单位,请按照衢监管办发《关于统一启用衢州市工程建设企业信息库的通知》办理相关内容,过程中有任何疑问请联系杭州擎洲软件有限公司,7*24小时服务

电话:400-001-9090链接地址:http://www.qzztb.net/qzsite/zhjyzn/1141.htm. 6. 招标文件的获取 6.1招标文件(含施工图纸、工程量清单)获取方法,投标人任选一种:①2015年9月1日起在衢州市公共资源交易网(www.qzggzy.com)下载,每标段费用300元/份,在开标现场缴纳.②到衢州市公共资源交易中心领取招标文件(不记名),每标段纸质招标文件费用500元/份,售后不退. 7. 投标文件的递交 7.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间)为2015年9月21 日9时30分,地点为衢州市公共资源交易中心公示的开标厅(西区花园东大道169号5楼)公告的开标厅. 7.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理. 8. 电子评标 本工程实行电子评标,未参加电子评标培训的企业请联系杭州品茗软件公司,由该公司安排专项培训.联系人:(王威156

6906 5013). 9. 发布公告的媒介 本次招标公告同时在 衢州市公共资源交易网、浙江省招标投标网上发布. 衢州市水电发展总公司 衢州港盛投资咨询有限公司 联系人:奚胜?电话0570-8553580 衢州市公共资源交易中心

2015 年8月31 日 投标人资格条件要求附表 序号 资格条件内容 一 企业

1 应具备 水利水电工程施工总承包三级及以上 资质,具有有效的营业执照和安全生产许可证,且具有类似项目施工业绩. 类似项目指:2011年9月1日以后已完工的单个工程施工合同价在400万元及以上的水库除险加固工程,以完(竣)工验收鉴定书或工程质量监督报告为准. 类似项目业绩证明材料指:合同或中标通知书、项目法人或行政主管部门出具的完工的证明材料为验收鉴定书(单位工程验收鉴定书或合同工程完工鉴定书或竣工验收鉴定书) 或质量监督机构出具的单位工程验收质量结论的核定意见或竣工验收质量监督工作报告.以上三项缺一不可.若工程规模、特征等无法认定的,以初步设计批复或施工图纸为依据.

2 近3年(2012 年 9月1日以来,以法院判决书出具的日期为准)无行贿犯罪记录(以检察院出具的查询结果为准).

3 应未被项目所在地区(市级或省级)水利建设市场限制投标.

4 其他要求: 二 拟派项目组主要人员

1 项目负责人应持有 水利水电工程二级及以上建造师注册 证书,并在投标截止日不得在其他任何在建合同工程中担任项目负责人.其他在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日(不通过招标方式的,开始时间为合同签订之日),结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日;

且具有类似项目施工业绩(具体要求见企业栏),若上述材料无法直接认定项目负责人身份的,还应提供业主证明.

2 项目负责人近3年(

2012 年9月1日以来,以法院判决书出具的日期为准)无行贿犯罪记录(以检察院出具的查询结果为准).

3 项目负责人应未被项目所在地区(市级或省级)水利建设市场限制投标.

4 项目技术负责人应持有 水利水电工程二级及以上建造师注册证和水利专业高级及以上职称 证书.

5 质量负责人、安全负责人应持有 水利水电工程二级及以上建造师注册 证书.

6 项目安全员、质检员和施工员应持有省级及以上水行政主管部门颁发或认可的上岗证.

7 其他要求:项目负责人、项目技术负责人、施工员、质量员、安全员、专职安全生产管理人员为不同的人员担任. 三 其他

1 投标人的 三类人员 (企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员(即安全员))必须持有省级及以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(A、B、C证),其中企业分管安全生产的副总经理应有任命文件;

专职安全生产管理人员1人.

2 拟派项目组主要人员(指项目负责人、项目技术负责人、安全员、质检员、施工员、专职安全生产管理人员)在投标截止时间前必须已在 浙江省水利建设市场信息平台 上公示;

外地进浙施工企业的法定代表人必须是在 浙江省水利建设市场信息平台 上已经公示的法定代表人.

3 拟派本项目的主要人员(指目项目负责人、项目技术负责人、项目质量负责人、项目安全负责人、安全员、质检员、施工员、专职安全员)及委托代理人(如有)应为投标人本单位的正式员工(须提供企业养老保险经办机构出具的连续近三个月的证明文件;

近三个月是指2015年6月1日以后的).

4 其他要求: / 第2章 投标人须知 投标人须知前附表 条款号 条款名称编列内容1.1.2 招标人 名称:衢州市水电发展总公司 地址:衢州市水利局 联系人:胡先生 1.1.3 招标代理机构 名称:衢州港盛投资咨询有限公司 地址:衢州市亚美路168号 联系人:奚胜

电话:0570-8553580 传真:0570-8553580 1.1.4 项目名称 衢州市应急备用水源工程施工招标 1.1.5 建设地点 衢州市柯城区衢化街道内 1.1.6 现场管理机构 / 1.1.7 设计人 衢州市水利水电勘测设计有限公司 1.1.8 监理人 / 1.1.9 代建机构 / 1.2.1 资金来源 国有资金 1.2.2 出资比例 100% 1.2.3 资金落实情况 已基本落实 1.3.1 招标范围 施工图范围内的工程(具体详见工程量清单) 1.3.2 计划工期 计划工期:

150 个日历天 实际开工日期以总监理工程师签发的开工令为准. 1.3.3 质量要求 合格1.4.1 投标人资质条件、能力和信誉 资质条件:投标人应具备 水利水电工程施工总承包三级及以上 资质,具有有效营业执照和安全生产许可证. 财务要求:拟投入本项目的流动资金不少于 / 万元. 业绩要求:2011年9月1日以后已完工的单个工程施工合同价在400万元及以上的水库除险加固工程,以完(竣)工验收鉴定书或工程质量监督报告为准. 信誉要求:/ 项目负责人资格:应持有水利水电工程二级及以上建造师注册证书和水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证,并在投标截止日不得在其他任何在建合同工程中担任项目负责人.其他在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日(不通过招标方式的,开始时间为合同签订之日),结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日. 项目负责人业绩要求:2011年9月1日以后已完工的单个工程施工合同价在400万元及以上的水库除险加固工程,以完(竣)工验收鉴定书或工程质量监督报告为准. 项目技术负责人资格:水利水电工程二级及以上建造师注册证和水利专业高级及以上职称证书. 其他要求: ①企业及项目负责人近3年(2012年 9月1日以来,以法院判决书出具的日期为准)均无行贿犯罪记录(以检察院出具的查询结果为准). ②企业及项目负责人均未被项目所在地区(市级或省级)水利建设市场限制投标. ③质量负责人、安全负责人应持有水利水电工程二级及以上建造师注册证书. ④项目安全员、质检员和施工员应持有省级及以上水行政主管部门颁发或认可的上岗证. ⑤项目负责人、项目技术负责人、施工员、质量员、安全员、专职安全生产管理人员为不同的人员担任. ⑥投标人的 三类人员 (企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员(即安全员))必须持有省级及以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(A、B、C证),其中企业分管安全生产的副总经理应有任命文件;

专职安全生产管理人员1人. ⑦拟派项目组主要人员(指项目负责人、项目技术负责人、质量负责人、安全负责人、安全员、质检员、施工员、专职安全生产管理人员)在投标截止时间前必须已在 浙江省水利建设市场信息平台 上公示;

外地进浙施工企业的法定代表人必须是在 浙江省水利建设市场信息平台 上已经公示的法定代表人. ⑧拟派本项目的主要人员(指目项目负责人、项目技术负责人、项目质量负责人、项目安全负责人、安全员、质检员、施工员、专职安全员)及委托代理人(如有)应为投标人本单位的正式员工(须提供企业养老保险经办机构出具的连续近三个月的证明文件;

近三个月是指2015年6月1日以后的). 1.4.2 ................