DOC《从化市良口镇善施学校住宿生澡堂改造工程》

从化市良口镇善施学校住宿生澡堂改造工程 交易文件 建设单位:从化市良口镇善施学校 招标代理单位:广东省从化市工程建设监理有限公司 日期:2014年6月 目录

第一章、交易须知

2

一、交易须知前附表

2

二、交易须知修改表

4

三、交易须知通用条款

6

(一)交易文件

6

(二)报名及报名资料递交

7

(三)摇珠及合同签定

8

第二章 摇珠办法

11

一、摇珠办法修改表

11

二、摇珠办法

12

第三章 合同条款

15

第四章 技术条件(工程建设标准)

41

第五章 图纸及勘察资料

42

第六章 发包价及其工程量清单

43

第一章、交易须知

一、交易须知前附表 声明:本交易须知前附表使用GZZB交易文件范本,与范本不同之处均以下划线标明,所有标明下划线部分属于本表的组成部分,同其他部分具有同等效力.

对范本《交易须知通用条款》和《摇珠办法》可选择部分的选择使用,均已在本表中注明,通用条款可选择部分中未被本交易须知前附表选择的部分无效. 项目 内容 说明与要求

1 定义 建设单位(即发包人):从化市良口镇善施学校 招标代理(如有):广东省从化市工程建设监理有限公司 设计单位:福建泷澄集团设计院有限公司广州分公司 监理单位:

2 工程名称 从化市良口镇善施学校住宿生澡堂改造工程

3 建设地点 从化市良口镇善施学校内

4 建设规模 对学校有热水供应的其中4间宿舍进行改造,间墙改建成4间冲凉房

5 承包方式 包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工.综合单价包干、项目措施费包干.

6 质量标准 合格

7 承包范围 具体内容详见施工图纸及工程量清单.

8 工期要求 年月日计划开工,施工总期:60日历天.

9 资金来源 学校自筹资金

10 报名资料收取方式 报名时建设单位收取报名资料,并进行资料核对,双方签字确认结果.

11 报价以及单价和总价计算方式 工程量清单计价.按建设单位公布的发包价及其工程量清单作为承包意向人的承包价及承包价的清单报价.

12 承包意向有效期 90日历天(从报名截止之日计起)

13 领取发包价(含工程量清单)及图纸 由承包意向人自行在广州公共资源交易中心网站下载.

14 踏勘现场 时间:自2014年6月5日起具备现场踏勘条件;

方式:建设单位不集中组织,由承包意向人自行踏勘;

现场详细地点:

15 报名资料组成 报名资料由资格文件、《承包意向承诺及声明函》、提交交易保证金凭证三部分组成.

16 报名资料份数 报名时提供一份正本,中标单位在中标公示后再提供三份副本.

17 报名的时间和地点 1. 网上报名时间为2014年6月5日00时00分至2014年6月11日23时59分;

现场报名时间(即现场递交报名资料时间):2014年 6月 12日8时30分至2014年6 月12日10时30分, 2.地点:广州公共资源交易中心从化交易部. 3.上述时间是否有改变,请密切留意澄清的相关信息.

18 摇珠时间和地点 1.摇珠时间:2014 年6月12 日10 时45 分2.地点:广州公共资源交易中心从化交易部 第 开标室. 3.上述时间及地点是否有改变,请密切留意澄清的相关信息.

19 履约担保 承包人提供的履约保函为承包价款的10%.

20 发包价 本项目发包价为人民币150611.97元,其中安全文明施工费为 5761.78元, 余泥渣土运输与排放费为 / 元.承包意向人填写的承包价及安全文明施工费、余泥渣土运输与排放费与以上金额不符的报名将被拒绝.

21 保修期 按照《建设工程质量管理条例》规定

22 合同价款的调整办法 按合同调整

23 建设工程质量检测管理办法 根据《建设工程质量检测管理办法》(建设部令第141号)第十二条规定,建设工程质量、安全检测业务应由建设单位依法委托,不列入本次交易范围.交易文件中与此条不一致的,以此条为准.

二、交易须知修改表 声明:本交易须知使用GZZB 交易文件范本的交易须知通用条款,与该通用条款不同之处,均在本表中列明,并以现文为准,原文不再有效.本交易文件中不再转录交易须知通用条款,请承包意向人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站(

网址:http://www.gzzbb.gz.cn)下载查阅. 条款号:修改类型:增加 现文: 条款号:修改类型:删除 原文: 条款号:3.2 修改类型:修改 原文:资格文件主要包括的内容: (1)法定代表人证明书和法定代表人授权书;

(2)企业资质证书副本复印件;

(3)拟委派项目负责人的建造师注册证书或建造师临时执业证书复印件,或适用于小型项目的项目经理资质证书或项目经理培训合格证书及本企业聘书复印件,或项目负责人的相关专业证明(需提供身份证PDF扫描件);

(4)项目负责人安全生产考核合格证(B类),且项目负责人与安全员不为同一人;

(5)专职安全人员的安全生产考核合格证(C类);

现文:资格文件主要包括的内容: (1)法定代表人证明书和法定代表人授权书;

(2)企业资质证书副本复印件;

(3)拟委派项目负责人的建造师注册证书或建造师临时执业证书复印件,或适用于小型项目的项目经理资质证书或项目经理培训合格证书及本企业聘书复印件,或项目负责人的相关专业证明(需提供身份证PDF扫描件);

(4)项目负责人安全生产考核合格证(B类),且项目负责人与安全员不为同一人;

(5)专职安全人员的安全生产考核合格证(C类);

(6)投标人提交由从化市检察机关出具的无行贿档案查询系统中无犯罪记录的证明. 条款号:3.4 修改类型:修改 原文:承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳 万元(注:交易保证金金额不超过发包价的2%)的交易保证金.交易保证金必须从其基本账户转出. 现文:承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳 0.2 万元(注:交易保证金金额不超过发包价的2%)的交易保证金.交易保证金必须从其基本账户转出. 条款号:12.2 修改类型:修改 原文:发包通知书发出之日起30日后,承包人未按上款的规定与建设单位订立合同,建设单位将解除发包通知书,原承包人将被清除出广州市 承包小额工程企业库,且依法承担相应法律责任.原承包人给建设单位造成损失的,还应当对损失予以赔偿.原承包人有异议的,可以向人民法院起诉. 现文:发包通知书发出之日起15日后,承包人未按上款的规定与建设单位订立合同,建设单位将解除发包通知书,原承包人将被清除出广州市建筑装饰装修工程施工专业承包小额工程企业库,且依法承担相应法律责任.原承包人给建设单位造成损失的,还应当对损失予以赔偿.原承包人有异议的,可以向人民法院起诉. 条款号:13.2 修改类型:修改 原文:发包通知书发出之日起15日后,承包人未按上款的规定递交履约担保,建设单位将解除发包通知书,原承包人将被清除出广州市 承包小额工程企业库,且依法承担相应法律责任.原承包人给建设单位造成损失的,还应当对损失予以赔偿.原承包人有异议的,可以向人民法院起诉. 现文:发包通知书发出之日起10日后,承包人未按上款的规定递交履约担保,建设单位将解除发包通知书,原承包人将被清除出广州市建筑装饰装修工程施工专业承包小额工程企业库,且依法承担相应法律责任.原承包人给建设单位造成损失的,还应当对损失予以赔偿.原承包人有异议的,可以向人民法院起诉. 注:以上修改,仅限于本范本中有可供选择条款的情形. (以下无正文)

三、交易须知通用条款

(一)交易文件 1.交易文件的组成 1.1本交易文件包括下列文件,以及所有发出的澄清或修改:

第一章 交易须知

第二章 摇珠办法

第三章 合同条款

第四章 技术条件(工程建设标准)(另册)

第五章 图纸及勘察资料(另册)

第六章 发包价及其工程量清单(另册) 1.2 承包意向人获取交易文件后,应仔细检查交易文件的所有内容,认真审阅交易文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等. 1.3 承包意向人一旦获得承包资格,交易文件的内容对建设单位和承包人双方均有约束力. 1.4建设单位(或委托招标代理机构)使用广东省内依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书对电子交易文件进行电子签名及电子........