DOC《福建省石狮市人民法院》

对于本表中有遗漏的重要项目,您可以在本表中另行填写. 原告 与被告 建设工程合同纠纷一案. 请您认真填写以下内容:

一、主体问题

1、产权人:

2、发包人:

3、总承包人:

4、转包人:

5、分包人:

6、实际施工人:

7、发包人是否取得施工许可证:是、否

8、承包人有无勘察、设计、施工资质:有、无(1)属于建筑业企业资质中的施工总承包:是、否, (2)属于建筑业企业资质中的专业承包:是、否(3)属于建筑业企业资质中的劳务分包:是、否

9、承包人是否超越资质承包:是、否

10、是否存在借用名义承包情形:是、否

11、是否存在 挂靠经营 (以内部承包之名行转包之实)、 出借资质 的情形:是、否

12、是否存在母子公司之间 分包 情形(特殊的内部管理关系):是、否

13、是否存在总包、分包情形:是、否

14、是否存在劳务分包:是、否(1)分包是否符合法律规定:是、否(2)是否属于专业工程分包:是、否(3)是否属于劳务作业分包:是、否

15、是否存在违法分包情形:是、否(1)没有合同依据或者未取得发包人同意:是、否(2)分包内容不当:是、否(3)违法再分包:是、否(4)分包给无资质企业:是、否(5)肢解后分包:是、否

16、是否存在转包情形:是、否

17、转包是否符合法律规定:是、否

二、管辖问题

18、施工行为地:

19、有无协议管辖约定条款:有、无

20、是否约定仲裁:有、无

三、合同订立问题

21、是否订立书面承包合同:有、无(1)是否存在 黑白合同 :是、否(2)是否进行合同备案:是、否

22、是否经过招投标程序:有、无

23、是否需要履行行政审批手续:有、无

24、勘察、设计合同是否包含提交有关基础资料和文件、质量要求、费用条款:有、无

25、施工合同是否包含工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料设备供应责任、拨款和结算、竣工验收:有、无

26、是否签订书面委托监理合同:有、无

27、是否约定质量保证条款或者质量保证金:是、否

四、合同履行问题

(一)工期

28、开工时间:

29、合同是否约定开工日期:有、无

30、有无开工令、开工报告:有、无

31、开工令时间与实际开工时间是否一致:是、否

32、竣工时间:

33、有无组织验收:有、无

34、是否提交书面竣工验收报告:有、无

35、是否竣工验收合格:是、否

36、是否交付、接收工程:是、否

37、工程是否已经实际投入使用:是、否

38、对隐蔽工程是否进行检查验收:是、否

39、约定工期是否低于合理工期:是、否

40、是否存在工期延误问题:是、否

41、是否存在承包人顺延工期的情形:是、否

42、承包人顺延工期的原因: (1)工程量增加:是、否(2)发包人变更设计:是、否(3)发包人未按合同未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料:是、否(4)发包人未按约定支付工程款:是、否(5)发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当:是、否(6)工程质量鉴定:是、否

43、是否存在工程停建、缓建情形:是、否

44、工程停建、缓建的原因: (1)发包人变更工程量:是、否(2)发包人提供的设计文件有错误或者发包人变更设计文件:是、否(3)发包人未能按照约定提供建设材料、设备或者工程进度款:是、否(4)发包人未能及时进行中间工程和隐蔽工程的验收并办理有交交工手续:是、否(5)发包人未按期提供必需的工作条件:是、否