DOC《南通市崇川区人民法院》

南通市崇川区人民法院 增设电梯改造工程(审判楼) 招标文件(工程量清单计价) 招标人:南通市崇川区人民法院 招标代理单位: 南通通城建设工程项目管理有限公司 日期:2014 年8月1 日目录工程招标文件备案表

5

第一章 投标须知及投标须知前附表

6

一、投标须知前附表

6

二、投标须知

7

(一) 总则

7

(二) 招标文件

8

(三) 投标文件

10

(四) 投标报价

12

(五) 投标文件的密封和递交

17

(六) 开标、评标、定标

17

(七) 授予合同

18

第二章 评标办法

20

第三章 建设工程施工合同

22

第一节 协议书

22

第二节 通用条款(略)

24

第三节 专用条款

26

第四节 工程质量保修书

36

第四章 工程建设标准

37

第五章 图纸及技术标准

38

第六章 投标文件格式

39 施工投标文件封面

41

一、法定代表人身份证明书

42

二、授权委托书

43

三、投标函

45

四、已标价的工程量清单

47 封―3 投标总价

48 表―01 总说明

49 表―02 投标报价汇总表

50 表―03 单项工程投标报价汇总表

51 表―04 单位工程投标报价汇总表

52 表―08 分部分项工程量清单与计价表

53 表―09 工程量清单综合单价分析表

54 表―10 措施项目清单与计价表

(一)

55 表―11 措施项目清单与计价表

(二)

56 表―11―1 措施项目清单费用分析表

57 表―12 其他项目清单与计价汇总表

58 表―12―1 暂列金额明细表

59 表―12―2 材料暂估价格表

60 表―12―3 专业工程暂估价表

61 表―12―4 计日工表

62 表―12―5 总承包服务费计价表

63 表―13 规费、税金项目清单与计价表

64 表―15―1 发包人供应材料一览表

65 表―15―2 承包人供应主要材料一览表

66

五、计划投入的主要施工机械设备表

67

六、主要施工管理人员表

68

第七章 资格证明材料

70 投标人资格审查文件

71

一、投标人一般情况

72

二、近三年工程营业额数据表

73

三、近三年已完工程及目前在建工程一览表

74

四、财务状况表

75

五、公司人员及拟派往本招标工程项目的人员情况

76

六、拟派往本招标工程项目负责人简历表

77

七、拟派往本招标工程项目技术负责人简历表

78 证明(1)

79 无在建工程承诺

82

第八章 工程量清单

83 工程招标文件备案表 编制人(组长签字): 日期: 2014年 8月1日 招标人(盖章)法定代表人(签字) 招标代理机构(盖章)法定代表人(签字) 日期:2014年8月1日 南通市崇川区公共资源交易管理办公室(备案)

第一章 投标须知及投标须知前附表

一、投标须知前附表 项号 条款号 内容说明与要求11.

1 工程名称 南通市崇川区人民法院增设电梯改造工程(审判楼)

2 1.1 建设地点 工农路1号31.1 建设规模 约29万41.1 承包方式 包工包料

5 1.1 质量标准 合格

6 1.1 工期要求 计划开工时间:2014 年8月,计划竣工时间: 2014年10月,施工总工期:为60 日历天,具体以发包人签发的书面开工通知为准.

7 1.1 资金来源 财政拨款

8 1.2 招标范围 施工图及清单中所示的内容

9 16 工程报价方式 固定综合单价报价

10 12 投标有效期 为45 日历天(从投标截止之日算起)