PDF《响水县房屋建筑和市政工程》

响水县房屋建筑和市政工程 施工招标格式文件

1 3.

6 万吨浦港污水处理厂一期工程 招标文件 招标人:响水县新港建设发展有限公司 (公章) 法定代表人(或授权委托人) : (签章) 招标代理机构:盐城恒瑞工程咨询有限公司 (公章) 法定代表人(或授权委托人) : (签章)

2018 年6月21 日2响水县建设工程招标文件备案表 项目标段编号:3209211802070101-BD-001 响水县招标投标管理办公室: 3.6 万吨浦港污水处理厂一期工程施工招标文件,共页,现 申请备案,请予审查. 招标人:响水县新港建设发展有限公司 招标代理机构:盐城恒瑞工程咨询有限公司 项目组负责人(签字):

2018 年6月21 日 监督科意见: 审核人: 年月日分管领导意见: 审核人: 年月日响水县招标投标管理办公室(盖章): 批准人(签字): 年月日监督投诉

电话:0515-86782004 0515-86782007

3

第一章 招标公告 详见江苏省建设工程招标网 www.jszb.com.cn、 盐城市招标投标会员 系统 http://221.231.4.242:81/YanChenghuiyuan/login.aspx、响水县 人民政府 http://218.92.246.62:8090/ggzy/-招标投标

4

第二章 投标人须知 投标人须知前附表 条款号 条款名称编列内容1.1.2 招标人 名称:响水县新港建设发展有限公司 地址:响水县陈家港镇 联系人:陈海华

电话:13905119798 1.1.3 招标代理机构 名称:盐城恒瑞工程咨询有限公司 地址:响水县城黄海北路东侧

11 号 联系人:宋雅君

电话:0515-

86881229、13179332208 1.1.4 项目名称 3.6 万吨浦港污水处理厂一期工程 1.1.5 建设地点 盐城市响水工业经济区,观潮二路北侧,规划浦港大道西侧 1.2.1 资金来源及比例 自筹资金 100% 1.2.2 资金落实情况 已落实 1.3.1 招标范围和招标规模 招标范围:本次招标建筑、安装,具体详见施工图纸和工程 量清单.发包人有对工程量进行调整的权利. 招标规模:本次招标内容为日处理量 3.6 万吨污水处理厂建 设,投资额约 1.46 亿元. 1.3.2 计划工期 计划工期:300 日历天. 计划开工日期:2018 年8月8日1.3.3 质量标准 合格. 1.4.1 投标人资质条件、能 力和信誉 资质条件: 1.资质等级及范围: 市政公用工程施工总承包叁级及以上等 级2.项目负责人资格类别和等级: [市政公用工程一级] 3.本次招标是否接受联合体投标:接受 √不接受. 4.其他要求: 4.1 财务要求:投标人应具有独立订立合同的能力,未 处于财产被接管、冻结和破产状态. 4.2 业绩要求: 项目负责人自

2015 年7月1日以来在投 标人单位承担过日处理两万吨及以上的污水处理厂项目市政 工程(构筑物施工).时间以验收时间为准.(至少有中标 通知书、施工合同、竣工验收证明)提供的中标通知书或施 工合同须经业绩项目所在地建设工程招投标管理部门或建设 行政主管部门备案、加盖备案章,如业绩项目所在地已取消 书面备案的、中标通知书或施工合同未加盖备案章印的,须5提供业绩项目所在地建设工程招投标管理部门或建设行政主 管部门出具书面证明,书面证明必须明确业绩工程已经过备 案并注明备案时间;

如提供的中标通知书、施工合同、竣工 验收证明均未能体现本招标文件要求的相关指标的,须提供 业绩项目所在地建设工程招投标管理部门或建设行政主管部 门出具的能反映相关指标的证明,否则业绩不予认可.上述 业绩非投标人承接的,不予认可. 4.3 信誉要求: 4.3.1 投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城 市市级有关部门和响水县县级有关部门暂停招投标或市场准 入资格且在暂停期内. 4.3.2 企业、法人代表及项目经理未被法院列为失信被 执行人的(以全国征信系统平台信息为准),投标人(含法人 代表、项目经理)在投标截止日,已全部履行人民法院生效 判决、裁定的. 4.3.3 自2016 年1月1日以来, 企业按要求缴纳履约保 证金(或银行保函、担保);